Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Договор субподряда на оказание услуг образец

Договор субподряда на оказание услуг образец

Договор субподряда на оказание услуг образец

Договор субподряда на оказание услуг

/ / ДОГОВОР (указывается место и дата подписания договора) (Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и (Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,заключили настоящий Договор Субподряда, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:

  • Обеспечить готовность объекта для начала производства Работ.
  • В процессе проведения «Работы» на строительной площадке соблюдать требования охраны труда, техники пожарной безопасности и требования безопасности движения. Также соблюдать все предписания служб по надзору за строительством, принимать на себя полную ответственность за любое нарушение вышеупомянутых требований и за их последствия, вызванные данными нарушениями.
  • Актов о приемке выполненных работ (КС-2);
  • Объем работ определяется проектно-сметной документацией, согласованной Сторонами, утвержденной Заказчиком и переданной Субподрядчику Генеральным подрядчиком до начала производства работ, а также дополнительными соглашениями к данному Договору.
  • Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ Субподрядчиком.
  • Стоимость работ по настоящему Договору определяется проектно-сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет (стоимость) (основание тендер). Стоимостью работ по настоящему Договору учтены все расходы и издержки Субподрядчика при выполнении работ согласно условиям настоящего Договора. Цена договора увеличению не подлежит. Стоимость может меняться в сторону уменьшения при согласовании цены на материалы Заказчиком, но не более предусмотренной договором, и при уменьшении объёмов работ по договору.
  • потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) дней;
  • Ответственность за причинение вреда третьим лицам при выполнении Работ по вине Субподрядчика несет Субподрядчик, по вине Генерального подрядчика – Генеральный подрядчик.
  • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств. Условия настоящего договора распространяются на фактические отношения сторон, возникшие до его подписания.
  • потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  • задержки Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
  • В случае, если Генеральным подрядчиком в период гарантийного срока эксплуатации будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генеральный подрядчик вправе по своему выбору:
    • потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
    • потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
    • устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Субподрядчика. Если отступления в работе от условий договора субподряда или иные недостатки результата работы в установленный Генеральным подрядчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, то Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
  • Оплата выполненных Работ производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
  • При расчете за выполненные работы Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику вознаграждение за оказанные услуги генерального подряда в размере 5 (пяти) % с учётом НДС (20%) от суммы, предъявленной Генеральному подрядчику к оплате согласно счету-фактуре Субподрядчика и подписанному сторонами Акту о приемке выполненных работ. Расчет за услуги генерального подряда производится путем зачета взаимных требований при расчетах за выполненные работы
  • В рамках исполнения настоящего договора до начала проведения обеспечить наличие следующих документов:
    • Оформление акта-допуска на проведение строительно-монтажных работ;
    • Подписание приказа о совместной деятельности по обеспечению безопасных условий труда;
    • Проекта (паспорта) производства работ;
    • Книги инструктажа:
      • вводного (совместно подрядчик и субподрядчик);
      • повторного (субподрядчик);
      • внепланового (субподрядчик);
      • инструкция по охране труда (по всем видам работ);
      • технологических карт на производство «Работы», в том числе особо опасных и сложных видов работ;
      • наряда-допуска на проведение определенных видов производство «Работ», в том числе особо опасных и сложных видов работ;
      • положение о системе управления промышленной безопасности и охране труда;
      • положение о нарядной системе и производственном контроле и др. требованиям нормативных регламентов безопасности труда в строительстве.
  • В течение 5 дней с момента извещения Субподрядчиком Генерального подрядчика о готовности выполненных работ к сдаче, Субподрядчик по акту приема-передачи передает, а Генеральный подрядчик принимает выполненные работы в полном объеме. С момента подписания сторонами акта приема-передачи риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы переходит от Субподрядчика к Генеральному подрядчику.
  • ОБЪЕМ РАБОТ
    1. Известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
      • возможных неблагоприятных последствий для Генерального подрядчика;
      • иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
    2. Своевременно производить оплату, предусмотренную настоящим договором.
    3. дефектную ведомость.
    4. Изменения и дополнения условий договора допускаются по соглашению Сторон и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
    5. Принять и оплатить выполненные работы.
    6. Уплатить Генеральному подрядчику вознаграждение за услуги генерального подряда на основании счета-фактуры Генподрядчика, подписанных сторонами Актов на оказание услуг генподряда.

    7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    8. внепланового (субподрядчик);
    9. Книги инструктажа:
      • вводного (совместно подрядчик и субподрядчик);
      • повторного (субподрядчик);
      • внепланового (субподрядчик);
      • инструкция по охране труда (по всем видам работ);
      • технологических карт на производство «Работы», в том числе особо опасных и сложных видов работ;
      • наряда-допуска на проведение определенных видов производство «Работ», в том числе особо опасных и сложных видов работ;
      • положение о системе управления промышленной безопасности и охране труда;
      • положение о нарядной системе и производственном контроле и др. требованиям нормативных регламентов безопасности труда в строительстве.
    10. Обеспечить выполнение на строительной площадке всех мер по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территорий, сохранности товароматериальных ценностей в соответствии с действующим Законодательством РФ.
    11. возможных неблагоприятных последствий для Генерального подрядчика;
    12. Субподрядчик обязан:
      1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
        1. Ежемесячно (25 числа каждого месяца) предоставлять Генеральному подрядчику для согласования акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и все документы, подтверждающие фактически выполненные объемы и их стоимость.
        2. Выполнить Работы качественно в объеме и сроки, установленные в настоящем договоре и приложениях к нему, в соответствии с действующими нормами и утвержденной проектно-сметной документацией, и сдать результат работ Генеральному подрядчику в установленный срок.
        3. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения его срока действия по письменному соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
        4. положение о нарядной системе и производственном контроле и др. требованиям нормативных регламентов безопасности труда в строительстве.
        5. Субподрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы в течение 5 (пяти) лет с момента сдачи работ.
        6. Не позднее 30 календарных дней после получения аванса Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику авансовый отчет о целевом использовании полученного аванса.
        7. При досрочном расторжении настоящего договора Генеральный подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику работы, выполненные надлежащим образом и принятые Генеральным подрядчиком по актам приемки выполненных работ. В случае расторжения договора по соглашению сторон, порядок прекращения обязательств сторон по договору определяется в соглашении о расторжении договора.
        8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
          1. В случае прекращения договорных отношений между сторонами по любым основаниям Субподрядчик обязан возвратить Генеральному подрядчику незачтённый аванс (за невыполненные Субподрядчиком и/или обоснованно не принятые Генподрядчиком объемы работ) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения договора.
          2. Проекта (паспорта) производства работ;
          3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
            1. Предоставить график производства работ.
            2. При производственной необходимости по запросу Генподрядчика разрабатывает и предоставляет мероприятия, графики производства работ, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
            3. Производить строительно-монтажные работы квалифицированно, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, СНиП и другими нормативными регламентами в строительстве согласно Законодательству Российской Федерации, в сроки установленные календарным графиком строительства, а также обеспечить гарантийный срок выполненных работ 5 лет со дня ввода объекта в эксплуатацию.
            4. вводного (совместно подрядчик и субподрядчик);
            5. Споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия в арбитражном суде Кемеровской области при условии соблюдения претензионного порядка урегулирования споров.

              Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию — 10 календарных дней с момента получения претензии.

            6. Обеспечить сохранность выполненных объемов строительно-монтажных работ до полного окончания работ по Настоящему Договору и дополнительных соглашений к нему.
            7. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде, в случаях:
              • задержки Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
              • систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) дней;
              • несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку работ более чем на 10 (десять) дней.
              • аннулирования или прекращения действия для Субподрядчика полученного в соответствии с требованиями действующего законодательства допуска СРО на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.
              • по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодекса РФ.
            8. Сдаче-приемке по договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых.

              Субподрядчик в письменном виде за 3 (три) дня до начала приемки уведомляет Генерального подрядчика об окончании работ и сдает результат каждого этапа работ на основании акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3).

            9. Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
            10. Согласовывать стоимость приобретаемых материалов до начала выполнения работ.
            11. аннулирования или прекращения действия для Субподрядчика полученного в соответствии с требованиями действующего законодательства допуска СРО на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.
            12. Сроки выполнения Работ:
              • Начало выполнения работ (дата начала работ);
              • Окончание выполнения работ (дата окончания работ).
            13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
            14. За нарушение сроков выполнения Работ, а также согласованных сроков для устранения недостатков Генеральный подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки.
            15. Не позднее 10-го числа текущего месяца уточнять и согласовывать с Генеральным подрядчиком графики поставки материалов, изделий, конструкций, оборудования поставки Генерального подрядчика на текущий и следующий за текущим месяцы. При этом Субподрядчик обязан направить Генеральному подрядчику заявку на приобретение материалов, изделий, конструкций, оборудования, в соответствии с локальными сметами к настоящему договору в срок до 01 числа текущего месяца.
            16. Субподрядчик в течении 24-х часов после подписания данного Договора назначает приказом по предприятию: сертифицированного руководителя, имеющего профильное высшее образование и производственный опыт в строительстве не менее 3-х лет – ответственным за производство строительно-монтажных работ по данному Договору, и ответственного производителя работ — сертифицированного специалиста, имеющего высшее профильное образование и производственный опыт работы в строительстве не менее 2-х лет.
            17. счета-фактуры на материалы.

              В количестве 3(трех) экземпляров на бумажном и электронном носителе.

            18. Настоящий договор и вся документация к нему, переданные по факсимильной связи, имеют законную юридическую силу с обязательным предоставлением оригинала.
            19. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
              1. наряда-допуска на проведение определенных видов производство «Работ», в том числе особо опасных и сложных видов работ;
              2. В случае отказа принять по акту приема-передачи выполненные работы, Генеральный подрядчик обязан в течение 10 дней направить Субподрядчику:
                • мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи;
                • акт выявленных дефектов и недостатков при производстве работ;
                • дефектную ведомость.
              3. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
                1. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Субподрядчика. Если отступления в работе от условий договора субподряда или иные недостатки результата работы в установленный Генеральным подрядчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, то Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
                2. Субподрядчик несет полную ответственность за имущественные убытки, которые могут возникнуть у Генерального подрядчика или у третьих лиц при нарушении Субподрядчиком выполнения работ, предусмотренных в данном Договоре. Субподрядчик обязуется самостоятельно разрешить все претензии и требования, которые в связи с данным фактом выдвигают третьи лица или Генподрядчик.
                3. Подписание приказа о совместной деятельности по обеспечению безопасных условий труда;
                4. акт выявленных дефектов и недостатков при производстве работ;
                5. Для выдачи любого акта приемки-передачи Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику:
                  • исполнительные акты и чертежи, документы подтверждающие качество работ,
                  • акты выполненных работ (№КС-2), справки о стоимости (№КС-3),
                  • счета-фактуры на материалы. В количестве 3(трех) экземпляров на бумажном и электронном носителе.
                6. Подготовить и поддерживать в обновленном виде полный комплект «исполнительных» записей о сооружаемых объектах, с указанием точных «исполнительных» положений, размеров и сведений по факту выполнения.

                  Эти записи должны хранится на строительной площадке до полного окончания работ по договору.

                7. инструкция по охране труда (по всем видам работ);
                8. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ и Акты согласно СНиП и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.
                9. Оплата за выполненные работы производятся Генеральным подрядчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Субподрядчиком следующих документов:
                  • Счета-фактуры;
                  • Актов о приемке выполненных работ (КС-2);
                  • Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
                10. по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодекса РФ.
                11. исполнительные акты и чертежи, документы подтверждающие качество работ,
                12. Письменно сообщить Генеральному подрядчику о необходимости проведения дополнительных работ в случае, если в ходе выполнения Работ Субподрядчик обнаружит не учтенные проектно-сметной документацией работы.
                13. технологических карт на производство «Работы», в том числе особо опасных и сложных видов работ;
                14. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкций по охране труда несет Субподрядчик.
                15. Оформление акта-допуска на проведение строительно-монтажных работ;
                16. Обеспечить поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования согласно календарному графику поставок согласованному Сторонами.
                17. Счета-фактуры;
                18. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
                  1. В случае неподписания Генеральным подрядчиком акта приема-передачи в течение 10 дней с момента извещения о готовности выполненных работ к сдаче и отсутствия мотивированного отказа, работы считаются принятыми Генеральным подрядчиком в полном объеме и подлежат оплате.
                  2. иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
                  3. Устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки недостатки и брак, выявленные при приемке Работ, а также после приемки Работ в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором, возместить Генеральному подрядчику затраты на их устранение либо соразмерно уменьшить цену договора по выбору Генерального подрядчика.
                  4. акты выполненных работ (№КС-2), справки о стоимости (№КС-3),
                  5. Начало выполнения работ (дата начала работ);
                  6. Не позднее 10 числа текущего месяца предоставлять Генподрядчику информацию об ожидаемом выполнении строительно-монтажных работ в отчетном (текущем) месяце и месяце, следующем за текущим в физических объемах и денежном выражении.
                  7. Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами и средствами (вид услуг), (далее по тексту – работы) в объемах, которые определены сметной документацией.
                  8. положение о системе управления промышленной безопасности и охране труда;
                  9. Исполнить полученные в процессе выполнения работ указания Генерального подрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
                  10. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

                    Расходы по проведению экспертизы несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком договора субподряда или причинной связи между действиями субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

                  11. Ежедневно подавать представителю Генерального подрядчика данные о количестве персонала, занятого на объекте, номенклатуре выполняемых объемов работ.
                  12. несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку работ более чем на 10 (десять) дней.
                  13. Принять по акту от Генподрядчика строительную площадку или участок работ, точки и условия подсоединения временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
                  14. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
                    1. Генеральный подрядчик обязан:
                      1. По согласованию сторон, Генподрядчик производит целевой авансовый платёж в размере, согласованного сторонами в соответствии с графиком финансирования строительства, утвержденного Заказчиком, на основании письма Субподрядчика Генеральному подрядчику с обоснованием затрат, перечнем и стоимостью товарно-материальных ценностей, а также указанием этих позиций в календарном графике строительства, но не более 30% от общей стоимости работ.
                      2. повторного (субподрядчик);
                      3. Принять по акту от Генподрядчика проектно-сметную документацию на объем работ по Договору, проверить комплектность проектной и рабочей документации, и в течении 24 часов направить претензию Генподрядчику в случае обнаружения некомплектности или ошибок в полученной документации.

                        При отсутствии претензий в течении 24 часов проектно-сметная документация считается принятой без замечаний.

                      4. Окончание выполнения работ (дата окончания работ).

                      5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
                        1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору Стороны в течение 5 дней с момента его подписания сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Генерального подрядчика и Субподрядчика на Объекте с указанием их полномочий, и имеющих право осуществлять технический надзор, контроль и приемку выполненных работ.
                        2. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
                          1. мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи;

                          договор подряда на оказание бухгалтерских услуг образец

                          24.Уплатить Генеральному подрядчику вознаграждение за услуги генерального подряда на основании счета-фактуры Генподрядчика, подписанных сторонами Актов на оказание услуг генподряда.5. ПОРЯДОКПРИЕМКИРАБОТ1.Сдаче-приемке по договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Субподрядчик в письменном виде за 3 (три) дня до начала приемки уведомляет Генерального подрядчика об окончании работ и сдает результат каждого этапа работ на основании акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3).2.В течение 5 дней с момента извещения Субподрядчиком Генерального подрядчика о готовности выполненных работ к сдаче, Субподрядчик по акту приема-передачи передает, а Генеральный подрядчик принимает выполненные работы в полном объеме.

                          Но некоторые закономерности определяются, если провести анализ правил о возможном применении суммарных норм подряда. Такой договор можно заключать как в рукописной форме, так и в устной. Ст. 159 гласит о возможной устной форме, если договором не предусматривается письменная форма.

                          Но на практике это не применяют.Выходит, что бланк субподрядного договора подчинен общим предписаниям в форме сделок (глава 9 ГК РФ) и в теории дает возможность существовать устной форме.Образец договора можно скачать бесплатно на любом сайте. Он включает в себя:Исходя из всего сказанного, видно, что субподрядный договор заключается только на существующий основной, который и будет предполагать жизнедеятельность.Причем список таких обстоятельств тоже может быть приведен.Заключительными положениями описывается форма договора (количество страниц), а также ряд особенностей, связанных с сутью работ.

                          Чаще всего это могут быть:

                          • И другие особенности.
                          • Условия разрешения споров.
                          • Изменения в работе, не предусмотренные договором. В данном пункте описывается, каким образом необходимо ставить в известность и принимать изменения.
                          • Условия, при которых права на заказ и право на работу могут быть переданы третьим лицам (правопреемникам или наследникам).
                          • Сохранение в тайне содержания договора.

                          В конце договора прописываются все реквизиты заказчика и подрядчика.Следующие данные становятся для документа обязательными:

                          1. Права и обязанности участников
                          2. Наименование каждой стороны
                          3. Ответственность каждой стороны
                          4. Порядок, в котором работы принимаются, выявляются существующие недостатки
                          5. Порядок расчетов
                          6. Сроки, к которым работы должны быть выполнены
                          7. Перечень работ и услуг, которые передаются субподрядчикам

                          Календарные планы и сметы могут стать отличным дополнением к основному документу. Они часто нужны для того, чтобы уточнить сведения по предмету соглашения.

                          Или исключить возникновение в дальнейшем спорных ситуаций.Права и обязанности каждого участника требуют отдельного рассмотрения.

                          Если формулировки будут неточными, то сложно установить, кто прав, а кто виноват.ВажноДоговор подряда рекомендуется заключать в любых ситуациях, поскольку он поможет защитить права каждой из сторон.Юридической силой и значением документ обладает только, если соблюдены требования письменной формы к оформлению.

                          Обязательно наличие подписей ответственных лиц, а также реквизитов для каждой из сторон.При рассмотрении конфликтов устные договоренности, выходящие за рамки соглашения, во внимание приняты не будут.Объем производимых работ выступает главным предметом для договора.

                          Стороны обязательно определяют для них как количество, так и качество.

                          Кроме того, к важным условиям можно отнести способ оплаты вместе с суммой.Найденые документы по теме «договор субподряда образец типового договора»

                          • Образец. Типовойдоговор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в аэропорты
                          • Образец. Типовойдоговор о твердом залоге
                          • Образец.
                          • Примерный договорсубподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ
                          • Образец. Типовойдоговор текущей аренды и его бухгалтерское сопровождение
                          • Типовойдоговор поручения на заключение договоров о лизинге (распоряжение правительства Москвы от 17.11.94 № 2229-рп)

                          Когда клиент приходит к мастеру по пошиву одежды, он также заключает договор подряда бытового характера.Не всегда составляется письменный документ, но суть правоотношений между заказчиком и подрядчиком остается одной и той же.В будущем он может сыграть ключевую роль в решении возникших спорных ситуаций.+7 (812) 627-13-61 (Санкт-Петербург) Обсуждаем отличие договора подряда от договора оказания услуг: алгоритм заключения соглашений подряда и субподряда Субподряд есть самым распространенным в субдоговорах, которые заключаются при случае нуждаемости вовлечения иных лиц для выполнения прописных норм главного подрядного договора.

                          Договор субподряда на выполнение работ

                          г.____________ «___» ___________ _____ г. «_________________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и «__________________», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые — «Стороны», заключили между собой нижеследующий договор: СТАТЬЯ 1.

                          ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Субподрядчик принимает на себя выполнение опытно-экспериментальных работ по восстановлению и очистке _______________________, в соответствии с заданием Генподрядчика.

                          Стоимость работ по восстановлению и очистке отдельной единицы и общее количество единиц ________, подлежащих восстановлению и очистке, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью. СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ 2.1. Стоимость работ по настоящему договору устанавливается в протоколах согласования договорной цены.

                          2.2. Общий объем подлежащих выполнению работ, в зависимости от производственных возможностей Субподрядчика, может уточняться (в сторону уменьшения или увеличения) по инициативе Субподрядчика, но не более чем на ____ процентов от общей стоимости работ, установленной в п. 2.1 настоящего договора. 2.3.

                          В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ по восстановлению или очистке по каждой отдельной единице и по этой причине существенного повышения стоимости работ, Субподрядчик обязан предупредить Генподрядчика. Генподрядчик, не согласившийся на превышение указанной стоимости, вправе отказаться от изменившейся суммы договора.

                          В этом случае Субподрядчику оплачивается выполненная часть работы. 2.4. В вышеуказанных случаях стороны примут меры к уточнению объемов подлежащих выполнению работ и договорной цены, оформив это дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью договора. 2.5. Объем и стоимость фактически выполненных работ определяется в промежуточных актах приема-сдачи выполненных работ, подписанном обеими сторонами.

                          2.5. Объем и стоимость фактически выполненных работ определяется в промежуточных актах приема-сдачи выполненных работ, подписанном обеими сторонами.

                          2.6. Работа по настоящему договору выполняется поэтапно в соответствии с графиком выполнения этапа работ указанном в приложении N 1 к настоящему договору.

                          Оплата стоимости каждого выполненного этапа работ производится на основании промежуточных актов приема-сдачи выполненных работ.

                          СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА 3.1. Субподрядчик обязан: 3.1.1. приступить к выполнению работы после предоставления Генподрядчиком Субподрядчику письменно оформленной заявки на начало работ с указанием места проведения работ и предполагаемого объема выполняемых работ 3.1.2. выполнить работу с надлежащим качеством; 3.1.3.

                          выполнить работу в срок, указанный в пункте 5.1 настоящего договора; 3.1.4. передать результат работы Генподрядчику; 3.1.5.

                          безвозмездно, в течение 10 рабочих дней, исправить по требованию Генподрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Субподрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы; 3.1.6. обеспечить сохранность переданного для обработки имущества.

                          3.2. Субподрядчик имеет право: 3.2.1.

                          при неисполнении Генподрядчиком обязанностей по оплате выполненных работ (промежуточных актов приема-сдачи выполненных работ), Субподрядчик имеет право выставить к расчетному счету Генподрядчика на сумму задолженности, платежное требование с условием оплаты без предварительного акцепта. 3.3. При выполнении работы Субподрядчик использует свои материалы, оборудование и инструменты. 3.4.При выполнении работы, в случае необходимости, Субподрядчик вправе воспользоваться услугами третьих лиц, при этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в любом случае лежит на Субподрядчике.

                          СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА 4.1. Генподрядчик обязан: 4.1.1. в срок не позднее ___ дней с момента подписания настоящего договора предоставить Субподрядчику имущество, подлежащее восстановлению; 4.1.2. в течение 3 (трех) дней после получения от Субподрядчика извещения об окончании работы, осмотреть и принять результат работы, подписать акт приема — сдачи выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Субподрядчику; 4.1.3.

                          оплатить работу по цене, указанной в статье 2 настоящего договора, в сроки, предусмотренные п. 6.1 договора; 4.2. Генподрядчик имеет право: 4.2.1.

                          во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Субподрядчиком; СТАТЬЯ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1.Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается с момента предоставления Генподрядчиком Субподрядчику письменно оформленной заявки на начало работ с указанием места проведения работ и предполагаемого объема выполняемых работ и по «___» __________ ____ года.

                          Стороны вправе продлить срок действия договора, оформив продление дополнительным соглашением. 5.2. Субподрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 5.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи выполненных работ сторонами.

                          СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6.1. Оплата Генподрядчиком Субподрядчику стоимости работ по договору осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ путем перечисления средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем договоре.

                          6.2. В случае нарушения Генподрядчиком сроков перечисления стоимости работ более чем на 5 (пять) банковских дней, Субподрядчик имеет право предъявить платежное требование к расчетному счету Генподрядчика на всю сумму задолженности и пени. СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 5.1 настоящего договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню из расчета 0,15% от суммы договора за каждый день просрочки.

                          За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 5.1 настоящего договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню из расчета 0,15% от суммы договора за каждый день просрочки. 7.2. За нарушение срока оплаты выполненных работ, указанного в п.

                          6.1 договора, Генподрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 1% от суммы договора. 7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

                          7.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь. СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

                          8.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров стороны разрешают их в судебном порядке. СТАТЬЯ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

                          Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

                          Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Генподрядчик Субподрядчик _______________________ ____________________ _______________________ ____________________ _______________________ ____________________ _______________________ ____________________ Настоящий документ подготовлен юристами Правового закрытого акционерного общества «Юстиниан».

                          Тел. 210-17-82, 268-61-91. E-mail: страницы с документом:

                          О проектных и изыскательных работах

                          Предоставление услуг в этой сфере требует заключения особых разновидностей соглашений. Тогда исполнители выполняют ряд обязанностей, связанных с документацией технического плана и работами по изысканию.

                          Заказчик должен не только принять работы в строго оговоренные сроки, но и произвести соответствующую оплату.

                          Составление проектов необходима для того, чтобы уровень качества оказываемых услуг соответствовал определенным требованиям.

                          Для этого создаются материалы, содержащие как графическую, так и текстовую информацию. Они помогают определять решения в сфере архитектуры, планирования, использования определенных конструкций. Облагораживание земельных участков также относится к данной сфере.Главное – чтобы заказчик передал не только сами задания, но и данные, которые необходимы для их выполнения.

                          Исполнитель при этом сам может принимать участие при разработке заданий. После того, как документация успешно разработана, переходят к оплате.

                          Подрядчики не могут передавать эти данные третьим лицам, если заказчик не дал на то своего согласия.

                          Договор субподряда

                          Шаг 1. Купите документ

                          Шаг 2. Заполните документ, следуя подсказкам системы

                          Шаг 3.

                          Проверьте документ с помощью предварительного просмотра

                          Шаг 4.

                          Сохраните документ и экспортируйте в MS Word г. _________________________ _________________________ _________________________, в лице _________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и _________________________, в лице _________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора: 1.1. По настоящему договору Генеральный подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств по договору подряда на _________________________ N _________________________ от _________________________ Субподрядчика.

                          1.2. В рамках настоящего договора Субподрядчик по поручению Генерального подрядчика, принимает на себя выполнение работ по _________________________, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

                          1.3. Выполняемые Субподрядчиком по настоящему договору работы включают в себя следующее: _________________________. 1.4. Работа выполняется иждивением Субподрядчика — из его материалов, его силами и средствами. 1.5. Субподрядчик должен приступить к выполнению работы по договору не позднее _________________________.

                          Срок сдачи результата работ Генеральному подрядчику устанавливается не позднее _________________________. 1.6. Сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим договором, являются окончательными и изменению не подлежат. 2. Обязанности сторон договора 2.1.

                          Субподрядчик обязуется: 2.1.1.

                          Выполнять работу надлежащим образом с использованием материалов и оборудования надлежащего качества. 2.1.2. Представлять по требованию Генерального подрядчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ. 2.1.3. Немедленно предупредить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — непригодности или недоброкачественности предоставленных Генеральным подрядчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; — возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
                          2.1.3. Немедленно предупредить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — непригодности или недоброкачественности предоставленных Генеральным подрядчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; — возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

                          2.1.4. Передать Генеральному подрядчику результат выполненной работы.

                          2.1.5. Передать Генеральному подрядчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы. 2.1.6. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение _________________________.

                          2.2. Субподрядчик вправе: 2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.

                          2.2.2. Требовать увеличения цены, установленной разделом 3 настоящего договора, а при отказе Генерального подрядчика выполнить это требование — расторжения настоящего договора при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, которую нельзя было предусмотреть при заключении настоящего договора.

                          2.2.3. Удерживать результат работ, а также принадлежащие Генеральному подрядчику оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь, остаток неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Генерального подрядчика при неисполнении Генеральным подрядчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Субподрядчику в связи с выполнением настоящего договора, до уплаты Генеральным подрядчиком соответствующих сумм.

                          2.2.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Генеральным подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора Субподрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 2.3. Генеральный подрядчик обязуется: 2.3.1.

                          Оказывать Субподрядчику содействие в выполнении работы _________________________.

                          Субподрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы при неисполнении Генеральным подрядчиком этой обязанности.

                          2.3.2. Предоставлять Субподрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору. 2.3.3. Принять у Субподрядчика результат выполненной работы. 2.3.4. Уплатить Субподрядчику обусловленную настоящим договором цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

                          2.4. Генеральный подрядчик вправе: 2.4.1.

                          Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2. Назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

                          2.4.3. Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Субподрядчику произведенных затрат в случае прекращения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Генеральным подрядчиком результата работы.

                          3. Цена работы и порядок расчетов 3.1.

                          Цена работы, выполняемой по настоящему договору, определяется путем составления сметы и составляет _________________________ рублей, которая включает в себя компенсацию издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 3.2. Смета составляется Субподрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Генеральным подрядчиком. 3.3. Стоимость работ по настоящему договору считается твердой.

                          3.4. Субподрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Генеральный подрядчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

                          3.5. Генеральный подрядчик производит выплату аванса Субподрядчику в размере _________________________ % от стоимости работ, указанной в пункте 3.1.

                          настоящего договора, в сумме _________________________ рублей _________________________ копеек в течение _________________________ банковских дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа.

                          3.6. Окончательный расчет по договору в сумме _________________________ рублей _________________________ копеек производится Генеральным Подрядчиком после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, в течение _________________________ банковских дней с даты представления Субподрядчиком счета, при отсутствии претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ. 3.7. Если фактические расходы Субподрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Субподрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Генеральный подрядчик не докажет, что полученная Субподрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ. 4. Порядок приемки-сдачи результата работы 4.1.

                          Приемка выполненных работ по настоящему договору оформляется _________________________.

                          4.2. Генеральный подрядчик обязан в течение/не позднее _________________________ с момента получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием Субподрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Субподрядчику. 4.3. Генеральный подрядчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приема-сдачи выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 4.4. Генеральный подрядчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

                          4.5. Генеральный подрядчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, обязан известить об этом Субподрядчика в разумный срок по их обнаружении.
                          4.5. Генеральный подрядчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, обязан известить об этом Субподрядчика в разумный срок по их обнаружении. 4.6. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

                          Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обеими Сторонами поровну. 4.7. При уклонении Генерального подрядчика от принятия выполненной работы Субподрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан Генеральному подрядчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Генерального подрядчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Субподрядчику платежей, внести на имя Генерального подрядчика в депозит.

                          5. Качество работы 5.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Генеральному подрядчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода. 5.2. Качество выполненной работы должно соответствовать _________________________. 5.3. На результат работы устанавливается гарантийный срок _________________________, который распространяется на все, составляющее результат работы.

                          5.4. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Генеральным подрядчиком. 5.5. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего договора о качестве.

                          5.6. Генеральный подрядчик вправе в случаях, когда работа выполнена Субподрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо для обычного использования, потребовать от Субподрядчика: — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; — соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 5.7. Субподрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Генеральному подрядчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Генеральный подрядчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Субподрядчику.

                          5.8. Генеральный подрядчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

                          6. Односторонний отказ от исполнения договора 6.1. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случае, если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

                          6.2. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Субподрядчиком в установленный Генеральным подрядчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы либо являются существенными и неустранимыми. 6.3. Генеральный подрядчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Генерального подрядчика от исполнения настоящего договора, а также возместив убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

                          6.4. В случае расторжения Генеральным подрядчиком настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктами 6.1, 6.2 настоящего договора, Субподрядчик обязан возвратить предоставленные Генеральным подрядчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному Генеральным подрядчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества. 6.5. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в случае, если Генеральный подрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в п.

                          2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.

                          2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности. 7. Распределение рисков между сторонами 7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения настоящего договора имущества несет предоставившая их Сторона.

                          Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Генеральным подрядчиком несет Субподрядчик. 7.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 7.1 настоящего договора, несет Сторона, допустившая просрочку. 7.3. Если уклонение Генерального подрядчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к Генеральному подрядчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.

                          8. Ответственность сторон 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Субподрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Генеральным подрядчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Субподрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

                          8.3. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 8.4. За нарушение установленных настоящим договором сроков, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере _________________________ % от стоимости выполненных работ. 8.5. За нарушение срока оплаты выполненной работы Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере _________________________ % от суммы долга за каждый день просрочки.

                          9. Порядок разрешения споров 9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

                          9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

                          10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

                          10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 10.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

                          Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

                          10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 11. Реквизиты и подписи сторон Генеральный подрядчик _________________________ _________________________ М.

                          П. Субподрядчик _________________________ _________________________ М.

                          П. Возник вопрос? Напишите нам на , будем рады вам помочь!

                          © ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года.

                          Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

                          ДОГОВОР

                          на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчикомг. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

                          11.

                          ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

                          11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика – Генеральным подрядчиком.

                          Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

                          Можно ли не заключать договор субподряда?

                          Если кратко — то нет!

                          Очень часто работа без договора практикуется на небольших объёмах работ.

                          Например, при ремонте зданий и помещений (кровля, пол, отделочные работы и т.п.). Договор должен быть! Работы без договора (даже на маленьких объёмах работ) приводят к тому, что заказчики могут отказаться от оплаты, ссылаясь на нарушение сроков, недостаточное качество работ и просто отсутствие денег.

                          В отсутствие подписанного договора доказать что-либо становится сложно.

                          Для заказчика работа без договора может привести к существенному нарушению сроков производства работ, а также к тому, что работы выполняются ненадлежащим образом. Таким образом, заключение договора выгодно обеим сторонам для своевременного и качественного выполнения работ и гарантии их оплаты. Прежде чем заключать договор, вы можете самостоятельно проверить надежность вашего будущего партнера.

                          На Бирже субподряда вам в этом помогут статусы, которые отображаются рядом с названием компании.

                          Найденые документы по теме &laquoдоговор субподряда образец типового договора»

                          • Учредительные договоры, уставы → Образец. Договор о создании и деятельности коммерческого банка (в форме акционерного общества открытого типа) договор о создании и деятельности коммерческого банка (в форме акционерного общества открытого типа) учредительный договор .
                          • Договор аренды имущества, оборудования → Образец. Типовой договор текущей аренды и его бухгалтерское сопровождение договор текущей аренды г. «» 20 г. , (наименование предприятия, организации) именуемое в дальнейшем «арендатор», в лиц.
                          • Договор залога и заклада → Образец. Типовой договор о твердом залоге типовой договор о твердом залоге «»20г. (место заключения) (полное наименование или ф.и.о. лица, передающего предмет залога) в .
                          • Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Образец. Типовой договор (соглашение) на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) внутреннего водного транспорта .оза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) внутреннего водного транспорта в рсфср типовой договор (соглашение) на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) внутреннего водного.
                          • Договор строительства, строительного подряда → Справка о выполнении работ по субподряду (контракту) .арта 1996 г. № 192-рп «утверждаю» руководитель департамента строительства ресин в.и. справка о выполнении работ по субподряду (контракту) по объекту подрядчик площадь подряда срок ввода объекта в эксплуатацию срок окончания работ по по.
                          • Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Образец. Типовой договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом общего пользования на станции, расположенные на территории рсфср (при выполнении транспортно-экспедиционных операций средствами железных дорог) .воза) грузов автотранспортом общего пользования на станции железных дорог, расположенные на территории рсфср типовой договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом общего пользования на станции, расположенные на террит.
                          • Договор поручения, представительства → Типовой договор поручения на заключение договоров о лизинге (распоряжение правительства Москвы от 17.11.94 № 2229-рп) типовой договор поручения на заключение договоров о лизинге приложение nо. 1 к распоряжению премьера правительства москвы от 17 н.
                          • Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Постановление главы города от 21.06.96 № 441 об утверждении формы договора на безвозмездное пользование нежилым помещением (с типовым договором) глава города екатеринбурга постановление от 21 июня 1996 года n 441 об утверждении формы договора на безвозмездное пользование нежилым помещением руководствуясь гражданским кодексом рф (часть вторая), постанов.
                          • Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Образец. Типовой договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автотранспортом общего пользования на станции железных дорог (при выполнении транспортно-экспедиционных операций средствами автотранспортного предприятия) .воза) грузов автотранспортом общего пользования на станции железных дорог, расположенные на территории рсфср типовой договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автотранспортом общего пользования на станции железных дорог (при выполнении тра.
                          • Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Образец. Типовой договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в аэропорты .ие nо. 1 к правилам централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в аэропорты в рсфср типовой договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в аэропорты в рсфср (подробное наименование авто.
                          • Доверенности: образцы заполнения → Образец. Доверенность на производство транспортно-экспедиционных операций и услуг (приложение к типовому годовому договору на централизованную перевозку грузов со станции железных дорог, портов (пристаней), аэропортов и на станции железных доро приложение nо. 3 к типовому годовому договору на централизованную перевозку грузов со станций железных дорог, портов (пристаней), аэропортов и на станции железных д.
                          • Типовой договор подряда согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее рез.
                          • Трудовой договор, контракт → Образец. Приказ о прекращении трудового договора (увольнение с работы.Типовая междуведомственная форма № т-8) утверждена ЦСУ СССР 14. XII-1972 г. № 816 .верждена цсу ссср 14. xii-1972 г. n 816 предприятие, организация приказ (распоряжение) n о прекращении трудового договора «» 20г. фамилия, и. о. цех, участок табель- разряд кате- причина специаль- отдел ный но- (оклад) гория уволь- .
                          • Договор строительства, строительного подряда → Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ г. «»20г. (наименование организации), именуем в дальнейш.
                          • Договор залога и заклада → Образец. Типовой договор о залоге с передачей предмета залога залогодержателю (закладе) типовой договор о залоге с передачей предмета залога залогодержателю (закладе) «»20 г. (место заключения) (полное наименование или.

                          Условия заключения и расторжения

                          Договор подряда возмездного оказания услуг является двусторонним договором, то есть заключенным между двумя лицами. Ими могут быть как физические лица, так и юридические.

                          В случае договора подряда на оказание услуг обязательных требований к определению лиц нет.

                          Исходя из особенностей конкретного договора, появляются определенные ограничения к сторонам:

                          • Подрядчик должен обладать необходимой квалификацией для выполнения определенных видов работ (логично предположить, что для сборки двигателя, необходимо техническое образование соответствующего профиля).
                          • Если речь идет об оказании услуг бытового характера, то заказчиком может быть только физическое лицо.
                          • Лицензия, если требуется для выполнения работы.

                          Если препятствий к заключению договора нет, и стороны пришли к соглашению по всем пунктам, то договор может быть заключен.

                          Расторжение договора может происходить как по решению сторон, так и в одностороннем порядке. Общие условия расторжения договоров прописаны в ГК РФ статья 717. Но и в нем есть оговорка: «если иное не предусмотрено договором».

                          То есть в любом случае, условия расторжения определяются договором (при этом они не могут противоречить законодательству). Гражданский кодекс РФ. Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

                          Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

                          Чаще всего договор в одностороннем порядке может быть расторгнут по инициативе заказчика – в случае ненадлежащего качества выполненных работ или неисправленных недочетов в установленные сроки. О желании расторгнуть договор, сторона-инициатор обязана известить вторую сторону в надлежащие сроки. В свою очередь, вторая сторона обязана уведомить инициатора о получении уведомления.

                          Любой человек за всю жизнь заключает множество договоров подряда, хотя даже не подозревает об этом. Когда клиент приходит к мастеру по пошиву одежды, он также заключает договор подряда бытового характера.

                          Не всегда составляется письменный документ, но суть правоотношений между заказчиком и подрядчиком остается одной и той же. В будущем он может сыграть ключевую роль в решении возникших спорных ситуаций.

                          Последние новости по теме статьи

                          Важно знать!
                          • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
                          • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
                          • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

                          Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

                          Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

                          • Анонимно
                          • Профессионально

                          Задайте вопрос нашему юристу!

                          Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

                          +